Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Шаблон договор подряда

Шаблон договор подряда

Шаблон договор подряда

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

Оценить Отзывов:0 Просмотров:5532 Голосов:0 Обновлено:07.06.2013 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: г._________________ «____» ___________ 20___г. __________________________________________________________________________________________ (наименование предприятия), в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________________________________________________ (устава, доверенности), с одной стороны, и ______________________________________________________________________ (наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании __________________________________________________________________ (устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:_________________________________________ ________________________________________________________________________ Работы выполняются из материалов __________________________________ (Заказчика или Подрядчика). 1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

2.1. Заказчик обязуется:

  1. обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: ______________________________ ________________________________________________________________________
  2. обеспечить Подрядчика следующими материалами:_______________________________________________________________,

2.2. Подрядчик обязуется:

  1. обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ.
  2. произвести указанные работы за свой риск;
  3. обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

3.1.

Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2). 3.2. Срок исполнения: «___» __________ 20___г.

3.3. Оплата работ производится в _____-дневный срок с момента их выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов). 3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________ рублей. 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ______ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков. 4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде. 5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).

5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.

5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. 5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

Адреса и банковские реквизиты сторон: Заказчик Подрядчик ____________________ _____________________ ____________________ _____________________ Заказчик Подрядчик М.П. М.П. Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки и аренды самым распространенным в хозяйственной практике. Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной деятельности.

В Гражданском кодексе 1964 г.

удовлетворению потребностей в работах и услугах был посвящен один договор — договор подряда.

Между тем «работы» существенно отличаются от «услуг». Учитывая это, в новом ГК из подряда выделен договор на оказание услуг.

В качестве самостоятельного договора урегулирован также договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (гл.38). Для исполнения подрядного договора подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков), отвечая перед заказчиком за результаты их работ.

Для исполнения подрядного договора подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков), отвечая перед заказчиком за результаты их работ. В этом случае подрядчик выступает перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субподрядчиком — в качестве заказчика.

Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора: Условия договора в зависимости от вида производимых работ могут включать в себя: предоставление утепленного помещения, горячей воды, душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др. Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.

Оплата производится после сдачи всей работы, если иное не установлено договором.

П.4.1 — в соответствии со ст.397 ГК РФ в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе выполнить указанные работы за счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст.393 ГК устанавливает обязанность Подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств возместить заказчику убытки и определяет содержания понятия «убытки» (ст. 15 ГК РФ). Возмещение подрядчиком убытков (ст.396) не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

Условия ответственности за неисполнение обязательств сторон определяются в ст. ст. 401-406 ГК РФ. Понятие неустойки определено в ст. 330 ГК РФ. Гражданское законодательство (ст.

394 ГК РФ) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки.

По соглашению сторон возможно установление альтернативной или зачетной неустойки.

Скачать документ «» Комментариев пока нет

  • Договор поручительства → Образец. Договор поручительства договор поручительства гор. москва 27 марта 1999 г. ооо два ко электрик, являющийся поставщиком 300 шт. пылесосов «филлипп» по договору п.
  • Договор поручительства → Образец. Договор поручительства с солидарной ответственностью юридического лица и заемщика (к договору займа) .ащается: — в случае, если обязательства договора займа, указанного в п. 1.1 настоящего договора изменились (дополнительными соглашениями к договору) и влекут увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя без его письменного.
  • Договор поручительства → Образец. Договор поручительства к кредитному договору договор поручительства к кредитному договору nо. от г. «» 20 г. , (название предприятия, берущего кредит) в лице , действующего н.
  • Договор строительства, строительного подряда договор подряда — это соглашение, в соответствии с которым одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполнить по заказу другой стор.
  • Договор строительства, строительного подряда → Дополнительное соглашение к договору подряда дополнительное соглашение № к договору подряда № от 20 г. г. «» 20 г. , в лице , действующ на основании , именуем в д.
  • Договор строительства, строительного подряда → Типовое дополнительное соглашение к договору подряда на капитальное строительство (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13) .но постановлением госстроя ссср, стройбанка ссср и госбанка ссср от 23 января 1987 г. № 13 типовое дополнительное соглашение к договору подряда на капитальное строительство город 20 года месяца дня (наименование организации) имен.
  • Типовой договор подряда согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязу.
  • Договор поручительства
  • Договор поручительства → Образец. Договор о поручительстве договор о поручительстве договор (место и дата заключения договора прописью) мы, нижеподписавшиеся, гр. , проживающий(ая) по адре.
  • Договор поручительства → Договор поручительства (типовая форма) договор поручительства n г. «»20г. коммерческий банк , именуемый в дальнейшем кредитор, в лице (должность, ф.и.о.), действующего на.
  • Договор поручительства → Образец. Договор поручительства (к договору о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства) договор поручительства к договору о совместной деятельности nо. от «» 20 г. г. «» 20 г. , именуем в дальнейшем (полное наименов.
  • Договор банковской гарантии → Договор поручительства перед Банком за исполнение обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии договор поручительства № г. «» 201 г. , именуемый в дальнейшем «банк» или «гарант», в лице.
  • Договор банковской гарантии → Договор поручительства по исполнению обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии .е к проведению или о проведении внесудебной процедуры ликвидации поручителя в связи с его несостоятельностью, осуществляемой по соглашению между поручителем и его кредиторами под контролем кредиторов. 4.2. поручитель имеет право: 4.2.1. выдвигать против .
  • Договор строительства, строительного подряда → Дополнительное соглашение к договору подряда (2) дополнительное соглашение № к договору подряда № от « » 20 г. г. « » 20 г. .
  • Договор поручительства → Образец. Договор поручительства с солидарной ответственностью поручителей-юридических лиц (к договору займа) .ащается: — в случае, если обязательства договора займа, указанного в п. 1.1 настоящего договора изменились (дополнительными соглашениями к договору) и влекут увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителей без их письменного.

Если документ «» оказался для вас полезным, просим вас о нём. Оставить отзыв Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист И добавьте в закладки ().Он Вам ещё пригодится!

Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Договор подряда (быстрый договор)

вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в установленный срок в отношении объекта, указанного в пункте 1.2. Договора (далее – «Объект») выполнить работы, указанные в пункте 1.3. Договора (далее – «Работы»). Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную Договором стоимость Работ.

1.2. Объект, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики: подробно описать объект, в отношении которого проводятся работы.

1.3. Стороны установили, что в отношении Объекта Подрядчиком производятся следующие Работы: подробно описать характер и объем работ. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. Предоставить Подрядчику Объект для осуществления Работ в срок до г. 2.1.2. Принять выполненные Работы в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.1.2. Принять выполненные Работы в порядке и в сроки, установленные Договором. 2.1.3. Оплатить выполненные Работы в порядке и в объеме, установленные Договором.

2.2. Подрядчик обязуется: 2.2.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а после выполнения предоставить Заказчику результат Работ.

2.2.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности осуществления Работ по независящим от Подрядчика причинам.

2.2.3. Предоставить Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без информации использование результата Работ Заказчиком затруднительно или невозможно. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик в течение 7 рабочих дней не приступает к осуществлению Работ.

2.3.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, выявленных при приемке осуществленных Работ.

2.4. Подрядчик вправе: 2.4.1. Не приступать к Работам или приостановить Работы в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует Подрядчику исполнить обязанности.

2.4.2. Получить от Заказчика полную стоимость осуществленных Работ. 3. Срок выполнения работ 3.1.

Срок выполнения Работ по Договору составляет: с г.

до г., т.е. всего указать срок всего дней.

4. Стоимость работ 4.1. Стоимость Работ по Договору составляет указать стоимость работ (сумма работ прописью) рублей. 4.2. Оплата по Договору производится в момент приемки Работ.

4.3. Способ расчетов по Договору: передача одной Стороной наличных денежных средств другой Стороне.

При получении наличных денежных средств Сторона составляет расписку о получении денежных средств с указанием размера полученных денежных средств, даты получения денежных средств и вручает расписку Стороне, предоставившей денежные средства.

5. Порядок приемки работ 5.1. Приемка Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ (Приложение №1 — ).

6. Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. Прочие условия 7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из Договора.

7.2. Стороны признают, что все права и обязанности по Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения Договора. 7.3. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

7.3. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. 8. Список приложений 8.1. Приложение №1 —

Договор подряда

Оценить Отзывов:0 Просмотров:5878 Голосов:0 Обновлено:03.04.2014 Тип файла Текстовый документ Тип документа: ВАРИАНТ ДОГОВОР ПОДРЯДА ___________________________________ (далее Заказчик) в лице директора _____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны и гр-н(ка) _______________________________ (Ф.И.О.) (далее — Исполнитель), действующий от своего имени, с другой стороны, руководствуясь положениями гл.30 ГК РСФСР, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем: 1. Исполнитель по настоящему договору (заданию) с Заказчиком обязуется выполнить за свой риск и своим трудом работу, указанную ниже в п.2 настоящего договора.

2. Характер выполняемой Исполнителем работы — производимой продукции (работ, услуг), ее количество (объем) ________________________ ________________________________________________________________________ 3.

Работа (продукция, услуги), названная в п.2 договора, выполняется Исполнителем своими силами и средствами.

4. Срок выполнения работы с ________20___г. по ____________20___г. Периодичность сдачи-приемки этапов работы:________________________ 5.

За выполнение работы , названной в п.2 договора, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в сумме _________________________ (цифрами и прописью) руб. По договоренности между сторонами выплата вознаграждения по настоящему договору может осуществляться по этапам или временным периодам (квартал, месяц). 6. Основанием для расчетов (полного или промежуточных) между сторонами является акт сдачи-приемки работы (продукции, услуг) по договору, подписываемый сторонами, или отметка Заказчика о принятии им очередного (временного) этапа работы, а также всего объема работы.

7. Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично). 8. Особые условия договора _______________________________________ ________________________________________________________________________ 9.

Споры, могущие возникнуть из исполнения настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем, а при недостижении взаимоприемлемого решения — в судебном порядке в соответствии с установленной подсудностью дел гражданско-правового характера. 10. Стороны договора согласились, поскольку настоящий договор подряда является договором гражданско-правового характера, Исполнитель не вправе требовать от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ действующим законодательством о труде. 11. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему и могущим иметь принципиальное значение для них с точки зрения необходимости защиты их моральных и имущественных прав и интересов, стороны договора будут руководствоваться положениями действующего гражданского, гражданско-процессуального и др.

законодательства. 12. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 13. Юридические адреса сторон.

Заказчик: ______________________________________________________________ Исполнитель: __________________________________________________________ (адрес места жительства, паспорт серии, номер, кем, где и когда выдан) Совершено в _____________ ____________20___г.

в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. __________________________ __________________________ Заказчик Исполнитель М.П. Скачать документ «» Комментариев пока нет

  • Договор строительства, строительного подряда → Дополнительное соглашение к договору подряда дополнительное соглашение № к договору подряда № от 20 г. г. «» 20 г. , в лице , действующ на основании , именуем в дальнейшем &laquo.
  • Договор банковской гарантии → Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда и банковской гарантии .ии (в дальнейшем — требования). одновременно с требованием подрядчик обязан представить заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: . после исполнения гарантийных обязательств гарант оформляет кредит предприятию в размере.
  • Типовой договор подряда → (5) договор подряда г. «» 20г. (наименование организации) в лице (ф.и.о., должность), действующего на основании устава и.
  • Договор бытового подряда
  • Договор строительства, строительного подряда → по строительству договор подряда по строительству г. «»200г. предприятие , именуемое в дальнейшем заказчик в лице , действующего на основании ус.
  • Типовой договор подряда → вариант договор подряда (далее заказчик) в лице директора , действующего на основании , с одной стороны и гр-н(ка) (ф.и.о.) (далее — исп.
  • Договор строительства, строительного подряда → Препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство препроводительное письмо к договору, подписанному с протоколом разногласий бланк или угло.
  • Договор строительства, строительного подряда договор подряда — это соглашение, в соответствии с которым одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполн.
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия по договору подряда .оводителя) исх. n «» г. претензия на основании заключённого между нами договора подряда № от «»20 г. вы приняли на себя обязательство оказать услуги по выполнение работ, в объёме и порядке, пред.
  • проектных и изыскательных работ
  • Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство особые условия к договору № от «»200г. подряда на капитальное строительство (расширение, техническое перевооружение, ре- конструкцию зданий и сооружен.
  • Договор арендного подряда, контрактации
  • Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство особые условия к договору подряда на капстроительство к договору № от «»20г. подряда на капитальное строительство (расширение, реконструкцию, техни.
  • Типовой договор подряда согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее рез.
  • Типовой договор подряда → Приемо-сдаточный акт по договору подряда .квизиты) расходы подрядчика на составляют рублей, которые заказчик обязуется оплатить. 3. выполненные подрядчиком работы оформлены надлежащим образом и приняты полностью (комплектно). 4. за выполненную работу заказчик устанавливает надбавку (скидку) в.

Если документ «» оказался для вас полезным, просим вас о нём.

Оставить отзыв Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист И добавьте в закладки ().Он Вам ещё пригодится! Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Договор подряда с физическим лицом – образец и бланк 2020 года

Если Вам понадобиться выполнить какой-нибудь объем работ, например, строительство небольшого объекта, ремонт в офисе, или заключить соглашение на выполнение услуг, то необходимо найти специалиста в данной сфере или фирму, и заключить с ними договор подряда.О том, что представляет собой такой документ и для чего от нужен? Как оформить такое соглашение, и каков порядок его оформления?

– будет рассмотрено в предлагаемой статье. Также здесь будут представлено несколько образцов подобных подрядных соглашений и предоставлена возможность их скачивания.Нередко работодатели сталкиваются с дилеммой, как лучше выполнить разовый объем работ, нанимать специалиста на фирму или заключать подрядный контракт с физлицом или фирмой, которые специализируются на тех или иных работах.В таких обстоятельствах работодатели чаще всего заключают контакт подряда с физлицом или компанией.Файлы для скачивания:Содержание Подрядный контракт относится к одному из видов гражданско-правовых отношений, где один из представителей (Подрядчик) берется за исполнение определённой работы по заказу другого участника контракта (Заказчика) и по ее завершению получить сумму, отмеченную в контракте (ст. 702 ГК РФ).ГК РФ регламентированы следующие типы соглашений подряда (гл.

37):

  • Подрядные соглашения для государственных заказов.
  • Контракт на исполнение изыскательских работ и проектов.
  • Бытовой.
  • Строительный.

Контракт о подряде с физлицом обычно составляется при одноразовых работах.Примеры:

  1. ремонтные работы в офисе;
  2. покрасочные работы и т.д.
  3. оказание юридических услуг;

Риски при подрядном контракте с физлицом:На такой контракт нередко обращают внимание налоговые инспекторы, которые могут посчитать его трудовым договором, и в таких обстоятельствах работодателю придется заплатить штраф (ст.

5.27 КоАП РФ). Гражданско-правовые контракты с лицами, имеющими трудовые отношения с руководством фирмы, не разрешаются (ст. 15 ТК РФ).Размер штрафа в таких вариантах составляет:

  1. На учреждения – от 50 000 до 100 000 рублей.
  2. На ИП от 5 000 до 10 000 рублей.
  3. На должностных лиц в сумме от 10 000 до 20 000 рублей.

Оформление подрядного контракта допускается в двух вариантах:

  • В устной форме.

    Если физлица заключили между собой соглашение, сумма которого составляет не более 10 000 рублей.

  • В письменной форме.

    Если сумма контракта между учреждениями или физлицами более 10 000 рублей. Его не обязательно заверять нотариально (ст.

    161ГК РФ).

К особенностям подобного соглашения можно отнести:

  1. Подрядчик-физлицо не получает льгот, присущих персоналу фирмы, ему не начисляется оплачиваемый отпуск, больничный и прочие компенсированные выплаты, предусмотренные законом для трудоустроенных лиц.
  2. Добровольный характер заключения.
  3. Исполнитель не обязан соблюдать распорядок дня фирмы. Главным является при данной форме сотрудничества – качественное производство работ и вовремя сданный объем работ.
  4. Исполнитель не относится к персоналу фирмы, и не вправе стремиться к нарушению режима работы фирмы.
  5. Исполнитель, нанятый по подрядному соглашению, не должен быть штатным сотрудником фирмы.

    В трудовую книжечку исполнителя не заносится запись о периоде исполнения заказа. На фирме не издается распоряжение о трудоустройстве и увольнении, и не ведется табель.

  6. Перечисление средств за проведенные работы не осуществляется из фонда оплаты труда фирмы, а деньги перечисляются исполнителю согласно подписанного соглашения, невзирая от продолжительности работы.

Отличительной особенностью подрядного соглашения является его отношение к гражданско-правовому праву, не зависящему от статуса трудового права.

Согласно ст. 702 ГК РФ подрядный договор относится к правоотношению, накладывающему обязательство Подрядчика, исполнить работу по заказу Заказчика, с завершением в оговоренное время. Работа по подряду регулируется ст. ст. 740-757 ГК РФ.Оформленные договора подряда фирмы с физлицом привлекают проверяющих, которые стремятся причислить контракт к сделке, скрывающей трудовые взаимоотношения.

При доказательстве такого факта работодателю придется раскошелиться на штраф.Унифицированной формы подрядного соглашения нет.

Поэтому, правильно заполненный подрядный контракт, минимизирует риск привлечения к административному наказанию работодателя.Письменная форма контракта, заполненная согласно ст. 161 ГК РФ с подробным описанием условий приёма-сдачи завершенного объема работ, чёткости отображенных объемов работ и отображения сроков их завершения, обезопасит руководителя фирмы от причисления такого контракта к противоправному.Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что исполнителем может стать любое физлицо.

При этом, сделка должна быть одноразовой. При систематическом оформлении подряда с одним и тем же физлицом налоговики переквалифицируют такой контракт в трудовое соглашение со всеми исходящими последствиями, то есть работодатель будет оштрафован, а работник признан членом трудового коллектива фирмы.При оформлении подрядного контракта с физлицом необходимо соблюдать следующий поэтапный порядок:

  • Поиск подрядчика

При поиске исполнителя необходимо учитывать следующие нюансы: Например, при проведении строительных или ремонтных работ государственного характера предварительно организовывается тендер, с выбором наиболее выгодного предложения.

  • Обсуждение условий

На данном этапе требуется оговорить все условия исполнения работ с учетом любой мелочи.

  • Составление соглашения

Требуется заполнить письменный договор, с отображением всех оговоренных условий, а также с изложением прав и обязательств участников сделки.

  • Подпись документа

По завершению заполнения соглашения участники сделки скрепляют составленный документ своими подписями.

Если один из участников является юр. лицом, то подпись ставит руководитель или уполномоченное лицо, со скреплением печатью. В реквизитах документа отображается юридический адрес формы.

  • Документальным подтверждением фактического исполнения работ является составленный акт сделанных работ, заверенный подписями участников сделки, при осуществлении оплаты исполнителю.

В подрядном контракте требуется отобразить следующие пункты:

  • Затем в соглашении требуется отметить условия договора (п.

    1 ст. 432 ГК РФ), среди которых надо отобразить:

  • Вначале понадобиться отобразить преамбулу, в которой отметить участников сделки.

    В качестве Заказчика может выступать любая фирма или физлицо.

  1. Предмет договора – описание объема и вида работ, которые требуется выполнить.
  2. Сроки начала и завершения работ (ст. 702, 708 ГК РФ).
  3. Сумма сделки.

    В данном пункте участники описывают сумму, которую Заказчику понадобится выплатить за исполненную работу, сроки перечисления и какие надо оформить документы для осуществления оплаты (ст. 711 ГК РФ).

Кроме этого стороны прописывают условия промежуточных выплат, если соглашение подписывается на длительный период, а также вопросы погашения убытков в рамках различия между стоимостью за всю работу и частью стоимости за исполненную работу (ст. 717 ГК РФ).

  1. Порядок использования материалов для выполнения заказа. Кто поставляет и оплачивает. К подрядному соглашению можно приложить документы, с перечнем материалов, актов приема-передачи, актов об обнаруженных недостатках, отчеты о расходовании материалов и прочее.
  2. Порядок приема выполненных работ. Здесь требуется не только оговорить сроки приема, но при надобности – изложить порядок проверки качества работ. Данный пункт наиболее часто употребляется при пуско-наладочных работах.
  • Непременно надо отобразить обязательства участников сделки, а также их ответственность за несоблюдение условий соглашения.

    Ответственность прописывается согласно действующим нормативам ГК РФ.

  • Реквизиты участников и их подписи.

    Если участником подрядного контракта является юр. лицо, то подпись представителя скрепляется печатью.

Подрядное соглашение учреждения с физлицом сегодня на практике приобрел широкое распространение.

В этом варианте Заказчиком выступает фирма, а стороной Подрядчика – физлицо. Соглашение заполняется в письменной форме.Подрядный контракт с физлицом заключается, когда фирме потребуется заказать разовую работу или услугу. При этом, оформляя подобный контракт, надо быть внимательным, чтобы налоговики не переквалифицировали его в трудовой договор.
При этом, оформляя подобный контракт, надо быть внимательным, чтобы налоговики не переквалифицировали его в трудовой договор.

Для этого, при заключении подрядного соглашения в 2020 году, требуется основываться на положениях Гражданского кодекса РФ.Подрядное соглашение с физлицом заполняется в произвольной форме, так как унифицированного шаблона такого документ нет. В то же время, существуют общепринятые правила составления данного документа.Ниже предлагается ориентировочная форма составления такого подрядного контракта на исполнение работ в 2020 году, которую можно скачать в конце статьи.

  • Затем отображается преамбула документа, с отображением реквизитов Заказчика (наименование предприятия, ИНН/КПП, юридический адрес, р/с и к/с) и Ф.И.О. и должность представителя фирмы.
  • Вначале заполняется название документа «ДОГОВОР ПОДРЯДА».
  • Ниже заполняется место его составления с указанием населенного пункта, и дата подписания.

После этого заполняется реквизиты Исполнителя, с отображением Ф.И.О., паспорта, регистрационного адреса.

  • В блоке «Цена и порядок расчетов» излагается стоимость работ, способ оплаты за проделанный объем работ, а также возможные принимаемые меры Подрядчиком, при несоблюдении со стороны Заказчика договорных условий оплаты.
  • В разделе сроков сдачи и условий приема сделанной работы, отображается дата, когда работа требуется завершить и каким способом будет осуществлено принятие завершенных работ Заказчиком (по акту и пр.)
  • Следующий раздел «Ответственность сторон» отображает штрафные санкции, которые будут наложены при нарушении договора сторонами.

    При этом, санкции должны быть отображены согласно действующим законодательным нормативам РФ.

  • Далее заполняется раздел, описывающий порядок исполнения работ, где отображаются – кто поставляет материалы, за чей счет и т.

    д.

  • Раздел «Заключительные положения» отмечает прочие данные, в том числе:
  • В следующем пункте, после преамбулы заполняется раздел «Предмет договора», где отображается название работ, с подробным их описанием, а также дата начала работ.
  1. Время вступления договора в силу.
  2. Число напечатанных экземпляров.
  • Отпечатанный подрядный договор подписывается обоими участниками. Если заказчик – юр. лицо, то подпись представителя фирмы, подписавшего договор, скрепляется печатью.

    Заверять документ у нотариуса не нужно.

На этом оформление документа завершается и после его заключения Подрядчик должен сразу же приступить к исполнению обязательств.Ниже предлагаются образцы нескольких подрядных контактов.

Общие правила, регламентированные ст.

310 ГК РФ, гласят, что расторгнуть заключенное соглашение нельзя. В то же время, как и в любом правиле, имеются исключения. К таковому исключения можно отнести подрядный договор.Специальные правила, которые регламентируют порядок подписания, исполнения, приема работ, предусматривают возможность одностороннего разрыва подрядного контракта.В ст.

717 ГК РФ отображен порядок расторжения подрядного контракта Заказчиком перед исполнителем в любой период до приема завершенных работ.

Разрывая дальнейшие взаимоотношения с Подрядчиком, Заказчику понадобиться выплатить ему средства за фактически сделанный объем работ.Односторонний разрыв договора предусматривает письменное предупреждение контрагента о прекращении сотрудничества.

Последствия разрыва соглашения регулируются общими нормативами договорного права. В ст. 450.1 ГК РФ установлено, что договор является прекращенным с даты вручения контрагенту соответствующего сообщения, которое можно зафиксировать при получении уведомления от почты о вручении письма контрагенту.После разрыва договора подряда, участники сделки осуществляют взаиморасчет (доплату или возвращение переплаты).Иногда, в таких обстоятельствах возникают разногласия по вопросу оценки выполненных работ: объем работ оценивается участниками сделки.

При возникновении спорных вопросов, стороны обращаются в судебные структуры.Законодательством также предусмотрен вариант разрыва взаимоотношений по соглашению сторон, который предполагает согласие сторон о прекращении продолжения действия соглашения. Это значит, что контрагенты в результате переговоров нашли компромисс, устраивающий обе стороны. Судебные разбирательства при таком варианте разрыва отношений, практически, на бывают.Разрыв подрядного контракта оформляется добавочным соглашением, с отображением срока разрыва контракта, перечислением взаимных прав и обязательств, фиксированием объема сделанных работ и их стоимости.

Непременным пунктом нужно включить, что участники сделки, в плане расчетов, претензий друг к другу не имеют.

0 0 voteArticle Rating

Договор подряда (между юридическими или физическими лицами)

Оценить Отзывов:4 Просмотров:27350 Голосов:0 Обновлено:03.04.2014 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: Если одной из сторон или обеими сторонами являются физические лица, то наряду с почтовым адресом и индексом обязательно указывается серия и номер паспорта, когда и кем выдан г.__________________ «____» _______________ 20____г.

__________________________________________________________ (наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица), действующего на основании _____________ (Устава, патента и пр.), именуемого в дальнейшем Заказчик, и ____________________________________ (Ф.И.О.), действующего __________ (от своего имени и т.п.), именуемого в дальнейшем Подрядчик, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск следующие виды работ: _________________________________________________________________ 1.2. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до «___»_________ 20___г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить в распоряжение Подрядчика имеющееся оборудование, инструменты и материалы.

необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить в распоряжение Подрядчика имеющееся оборудование, инструменты и материалы. 1.3. _____________________________________________________________ (указать виды работ) Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает по договорным ценам стоимость материалов и амортизационные платежи за износ оборудования по существующим нормативам.

1.4. Начало работы устанавливается с «___»________20__г., окончание работы и сдача ее Заказчику «____»_________ 20___г. с правом (без права) досрочного выполнения.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемкисдачи Заказчиком или уполномоченным им представителем. 1.6. Подрядчик несет ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.

1.7. Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, несет ответственность в случае недоброкачественности материала. 1.8. Риск случайной гибели или случайной порчи материала несет сторона, предоставившая материал.

2.1. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок. Отказ от исправления выявленных недостатков влечет для Подрядчика штрафные санкции.

Заказчику предоставляется в этом случае право поручить исправление недостатков третьим лицам (организациям) за счет Подрядчика. 2.2. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями технической или иной документации, представленной Заказчиком, Заказчик расторгает договор без оплаты выполненной Подрядчиком работ.

2.3. О выполнении отдельных этапов работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчеты в согласованные сторонами сроки, а также промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ. 2.4. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними. 3.1. По настоящему договору Заказчик выплачивает Подрядчику вознаграждение в размере ________________ руб., облагаемых в установленном законодательством порядке налогами.

3.2. За нарушение согласованных сроков предоставления технической документации, материалов, начала и окончания работы и ее промежуточных этапов виновная сторона выплачивает штраф в размере ____________________ руб. за каждый день нарушения. 3.3. Другие условия _______________________________________________ 3.4.

Сумма вознаграждения оплачивается полностью после ____________ дней после подписания акта сдачи-приемки работ. 3.5. К договору прилагается:

  • _________________________________________________________________
  • _________________________________________________________________
  • _________________________________________________________________

Подрядчик: Почтовый адрес и индекс ________________________________________________ Телеграфный ____________________________________________________________ Расчетный счет N _______ в ______________ отделении ___________________ банка. Подрядчик подпись Заказчик подпись М.П.

Скачать документ «»

  • Договор строительства, строительного подряда → Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда протокол разногласий по особым условиям к договору подряда протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строи- тельство (наимено- вание объекта строит.
  • Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда по строительству договор подряда по строительству г. «»200г. предприятие , именуемое в дальнейшем заказчик в лице , действующего на основании ус.
  • Типовой договор подряда → Приемо-сдаточный акт по договору подряда приемо-сдаточный акт г. «»20г. во исполнение договора подряда (трудового соглашения), заключенного «»20г., подрядчик сдает, а заказчик в лице (должность, ф.и.о.) принимает следу.
  • Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство особые условия к договору № от «»200г. подряда на капитальное строительство (расширение, техническое перевооружение, ре- конструкцию зданий и сооружен.
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия по договору подряда .оводителя) исх. n «» г. претензия на основании заключённого между нами договора подряда № от «»20 г. вы приняли на себя обязательство оказать услуги по выполнение работ, в объёме и порядке, пред.
  • Типовой договор подряда → Договор подряда (5) договор подряда г. «» 20г. (наименование организации) в лице (ф.и.о., должность), действующего на основании устава и.
  • Договор арендного подряда, контрактации
  • Договор бытового подряда
  • Договор строительства, строительного подряда → Дополнительное соглашение к договору подряда дополнительное соглашение № к договору подряда № от 20 г. г. «» 20 г. , в лице , действующ на основании , именуем в дальнейшем &laquo.
  • Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство особые условия к договору подряда на капстроительство к договору № от «»20г. подряда на капитальное строительство (расширение, реконструкцию, техни.
  • Договор строительства, строительного подряда договор подряда — это соглашение, в соответствии с которым одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполн.
  • Типовой договор подряда → Договор подряда вариант договор подряда (далее заказчик) в лице директора , действующего на основании , с одной стороны и гр-н(ка) (ф.и.о.) (далее — исп.
  • Договор подряда проектных и изыскательных работ
  • Договор строительства, строительного подряда → Препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство препроводительное письмо к договору, подписанному с протоколом разногласий бланк или угло.
  • Типовой договор подряда согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее рез.

Если документ «» оказался для вас полезным, просим вас о нём. Оставить отзыв Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист И добавьте в закладки ().Он Вам ещё пригодится!

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+